CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO

228

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO

 

 

Que celebran por una parte ________________________, a quien en lo sucesivo se denominará __________________, representado por ________________________, en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Contratista”, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

  1. “______________________” declara:
  2. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaria correspondiente autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato en el oficio número ________________.
  3. Que tiene establecido su domicilio en _________________________, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
  4. Que la adjudicación del presente contrato se realizó por _________________________.
  5. Otras declaraciones _______________________.

  1. “El Contratista” declara:
  2. _____________________________.
  3. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse ala ejecución de la obra objeto de este contrato.
  4. Que su registro en el Padrón de Contratista de Obras Públicas que lleva la Secretaria correspondiente, con el número ______________ y que dentro de la clasificación correspondiente en dicho Padrón tiene las especialidades números ______________________.
  5. Que tiene establecido su domicilio en ___________________________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
  6. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas, y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública federal, el contenido de los __________________________ anexos que, debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

  1. Otras declaraciones _______________________.

CLÁUSULAS

            PRIMERA. Objeto del contrato. __________________________, encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en _______________________, ubicada en ____________________________, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso “__________” de la segunda declaración de este contrato, así como parte integrante de esta cláusula.

            SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del presente contrato es de $__________ (________________________), mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “El Contratista”.

            TERCERA. Plazo de ejecución. “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día ________________________, y a terminarla a más tardar el día ______________________, de conformidad con el programa de la obra.

            CUARTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. _________________________ se obliga a poner a disposición de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

            QUINTA. Anticipos. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, _______________________, otorgará un anticipo por el ____________% (___________________________), de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario que importa la cantidad de $___________ (________________________), y “El Contratista”, se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

            El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas, su reglamento y demás normas complementarias.

            SEXTA. Forma de pago. Las partes convienen que el pago de la obra del presente contrato se realice mediante _____________ pagos parciales a cuenta del precio alzado convenido, mismos que estarán sujetos al porcentaje de avance de la obra y harán las veces de pago total o parcial según el caso.

            SÉPTIMA. Garantías. “El Contratista”, se obliga a constituir en al forma, términos y procedimiento previstos por la Ley de Obras Públicas, su reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios Relacionados con las mismas, las garantías a que hay lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por la __________________________.

            OCTAVA. Recepción de los trabajos. La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado con los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y su reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose _______________________, el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

            La _______________________ podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

            NOVENA. Representante del contratista. “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

            ___________________________, se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

            DÉCIMA. Relaciones laborales. “El Contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, y demás ordenamientos en materia del trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la ____________________, en relación con los trabajos del contrato.

            DÉCIMA PRIMERA. Responsabilidades del contratista. “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo número _______________, de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de la ______________________, así como a responder por su cuenta y riego de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por negligencia o inobservancia de su parte se lleguen a causar a la ______________________ o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva al garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el momento total de la misma.

            Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de la _______________________, en los términos de la Ley de Obras Públicas.

            DÉCIMA SEGUNDA. Penas convencionales. ___.

            DÉCIMA TERCERA. Suspensión temporal del contrato. ______________________, podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

            El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

            DÉCIMA CUARTA. Rescisión administrativa del contrato. ___________________________, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general.

            La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas, su reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescisión inmediata son responsabilidad para la _______________________, además de que se la apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

            DÉCIMA QUINTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas, su reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

            DÉCIMA SEXTA. Otras estipulaciones especificas. ___________________________.

            DÉCIMA SÉPTIMA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten a al jurisdicción de los tribunales federales, por lo tanto el contratista renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

 

 

El presente contrato se firma en _________________ en fecha _________________________.

 

 

________________________               _________________________

 

FIRMAS